Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1873 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2022 г. № 1873

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402; № 39, ст. 6713; 2022, № 1, ст. 126).

Председатель Правительства
Российской ФедерацииМ.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 20 октября 2022 г. № 1873

ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0".

2. В абзаце третьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17".

3. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52";

б) в абзаце четвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296".

4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"12.

Размер общей площади служебных помещений, приходящейсяна 1 федерального судью

(кв. метров):

в судах общей юрисдикции

145145,5146147148149,5151153160165166,9169172

в арбитражных судах

111,5112,5115,4115,4120,3123,4123,4126,8131,3134137,2139,7142".

5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к федеральной целевой программе"Развитие судебной системы Россиина 2013 - 2024 годы"(в редакции постановленияПравительства Российской Федерацииот 20 октября 2022 г. № 1873)

ПЕРЕЧЕНЬстроек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

Наименование объекта,регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 -2024 годы - всегов том числе

2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год

Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск

1.
LNСтроительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск,ул. Сурикова, 63 "А", - всего

288731,3160827,230028970015591768878,932810,64------

в том числе

строительство

2018 год4604,66288731,360827,230028970015591768878,932810,64------

Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж

2.
LNСтроительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего

238245,288155704002127420---------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2014 год400-400----------

строительство

2015 год3730237845,288155700002127420---------

3.
LNСтроительство здания Лискинского районного суда - всего

80872,127403877039362,1---------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2013 год27402740-----------

строительство

2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------

Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный

4.
LNСтроительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего

7081061-200006000-2000040000020000062106----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год26000-200006000---------

строительство

2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----

Пермский краевой суд, г. Пермь

5.
LNСтроительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего

728664,91-1500050005-502399,76480857,34311784,97,847691,99199810,810190010,811--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год15946-1500050005---------

строительство

2023 год8253,5712718,9----502399,76480857,34311784,97,847691,99199810,810190010,811--

Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток

6.
LNСтроительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего

15000-1---5000350006-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год----5000350006-------

Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград

7.
LNРеконструкция здания Волгоградского областного суда - всего

14166,8209301-290008800880012--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2016 год20930-290008800880012--------

Иркутский областной суд, г. Иркутск

8.
LNСтроительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего

1582711,21-340006517-419158,5932201,54687974,67554996,49165596,110,13---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год31695-340006517---------

строительство

2021 год17082,21551016,2----419158,5932201,54687974,67554996,49165596,110,13---

Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово

9.
LNСтроительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего

1708534,21-23359,214875,25720608,1121046872,33857173,54,14681,37,15-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год23359,2-23359,22275,25---------

строительство

2019 год228371685175--12600720608,1121046872,33857173,54,14681,37,15-----

10.
LNСтроительство здания Киселевского городского суда Кемеровскойобласти - всего

33001333130001670,221333,25869,85869,83,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год133330001670,221333,25869,85869,83,6-------

Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск

11.
LNСтроительство здания Курского областногосуда - всего

700015000-120003000500,712--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год15000-120003000500,712--------

12.
LNРеконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего

6402343---2343--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2016 год2343---2343--------

13.
LNСтроительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего

9601196,8--900296,8--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2016 год1196,8--900296,8--------

Московский областной суд, г. Красногорск

14.
LNСтроительство здания для размещения Московского областного суда - всего

800034700-147002000020000129763,53-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год34700-147002000020000129763,53-------

Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск

15.
LNРеконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего

887188,71-105006000-70000 6409953,74397792,67304820,69----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год 16500-105006000---------

реконструкция

2020 год8769,1870688,7----70000 6409953,74397792,67304820,69----

16.
LNПриобретениеи реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области,г. Кола, - всего

226198633503010011000022748--------

в том числе:

приобретение

2013 год3344,15500055000-----------

проектныеи изыскательские работы

2014 год84508350100----------

реконструкция

2016 год3344,1162748-3000011000022748--------

17.
LNПриобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск

2014 год278,610250-10250----------

Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород

18.
LNСтроительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего

3296661,3130000120761,1702961,71228471,212127042927516,74------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2014 год150761,130000120761,1----------

строительство

2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,212127042927516,74------

Омский областной суд, г. Омск

19.
LNСтроительство здания для размещения Омского областного судаи Управления Судебного департаментав Омской области - всего

1077800,21-8411,72588,3-329400,96300000637677,27,8743522,69349759,210,13---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год11000-8411,72588,3---------

строительство

2021 год15130,51066800,2----329400,96300000637677,27,8743522,69349759,210,13---

Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел

20.
LNСтроительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего

80853,21-70001500605,5121000062000062013,57,8-----

в том числе:

LNпроектныеи изыскательские работы

2016 год2399,2-70001500605,512--------

строительство

2020 год2110,578454----1000062000062013,57,8-----

Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза

21.
LNСтроительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего

1359260,21--1336915557,2-500000697599,37285751,29,16103636,910,134000258000308508

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2023 год40926,2--1336915557,2-----40008000-

строительство

2024 год10996,631318334-----500000697599,37285751,29,16103636,910,13-250000308508

22.
LNРеконструкция существующего зданияс возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департаментав Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова,д. 217, - всего

2649021---250065006126203254975,7745351,59----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год9000---250065006-------

реконструкция

2020 год4485,2255902-----126203254975,7745351,59----

Рязанский областной суд, г. Рязань

23.
LNСтроительство Рязанского областного суда - всего

6333491--42002864-300000499146,37,8263806,99----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год7064--42002864--------

строительство

2020 год11892,46626285-----300000499146,37,8263806,99----

Томский областной суд, г. Томск

24.
LNСтроительство пристройки к существующему зданию Томского областногосуда - всего

3243301-----135661312017231462,69,16214152,410,1384702,511--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2019 год13566-----13566135667-----

строительство

2023 год3530,03310764------117635231462,69,16214152,410,1384702,511--

Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула

25.
LNСтроительство здания для размещения Тульского областного суда - всего

13029,61540042203177,2232,41342,6614428,6514428,67,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2019 год13029,6540042203177,2232,41342,6614428,614428,67,8-----

строительство

14934,6-8,17------5000008-17----

Ульяновский областной суд, г. Ульяновск

26.
LNСтроительство здания Ульяновского областного суда - всего

655905,714000416997801167161800003437026131369,47,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год221494000416997804200--------

строительство

2019 год7345633756,7---1125161800003437026131369,47,8-----

Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль

27.
LNРеконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5,и ул. Советская, д. 3а, - всего

11560270001--2000123167000126844,1456847,8-----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2019 год27000--2000123167000126844,1456847,8-----

Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

28.
LNСтроительство здания Выборгскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего

125245125245-----------

в том числе

строительство

2013 год10489,9125245125245-----------

29.
LNСтроительство здания Колпинскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего

88589,988589,9-----------

в том числе

строительство

2013 год11338,588589,988589,9-----------

30.
LNСтроительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

117940,8117940,8-----------

в том числе

строительство

2013 год12404117940,8117940,8-----------

31.
LNСтроительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего

376786,4-92666,423520859539,412--------

в том числе

строительство

2016 год3722376786,4-92666,423520859539,412--------

32.
LNСтроительство здания Московскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего

1329648,91-508249,3255799,2440208,9367864,93368306,4280845,37,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

-------13693,88-----

строительство

14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,93368306,4267151,57,8-----

Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар

33.
LNСтроительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар,ул. Пушкина, д. 20, - всего

2017 год619601-238499273641,85320584,61235522,63,6-------

в том числе

строительство

2017 год9268,5619601-238499273641,85320584,61235522,63,6-------

Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск

34.
LNРеконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск,ул. Декабристов, - всего

20970414437165333----------

в том числе

реконструкция

2014 год3631,420970414437165333----------

Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа

35.
LNСтроительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,ул. Пушкина, д. 88) - всего

2283828,81-916268,8345989,75159097,518--722976581830,1----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год900-900----------

публичный технологическийи ценовой аудит

2019 год122,5------122,5-----

строительство

2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,75159097,518--722853,5581830,1----

Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский

36.
LNСтроительство комплекса правосудияв г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9(2-я очередь строительства), - всего

492319,11-30003267,17767,112559403,61362554242796,17,8177397211103,510,1315266311--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год6267,1-30003267,11767,112--------

строительство

2023 год7682,1486052---6000559403,61362554242796,17,8177397211103,510,1315266311--

Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала

37.
LNСтроительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан,г. Махачкала, - всего

1008027000-230004000---------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2015 год27000-230004000---------

Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград

38.
LNРеконструкция здания Ленинградскогорайонного суда

г. Калининграда - всего

2497103728013422078210---------

в том числе

реконструкция

2015 год36692497103728013422078210---------

Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга

39.
LNСтроительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего

22985420,5143001870933,3556112550,93,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год5420,543001870933,3556112550,93,6-------

Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

40.
LNСтроительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградскойобласти - всего

264837,712869542912167629070433,736077140522,97,8-4000106571,28000078652

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2022 год9656,22869-216-----4000106571,2--

строительство

2024 год3102255181,5-54291-7629070433,736077140522,97,8---8000078652

41.
LNСтроительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего

483131,41-5906,4988150-13844414161197,77,8132264,59,162700010,13461511200000118020

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2022 год 16559,4-5906,4988150----700010461511--

строительство

2024 год4471,3466572-----13844414161197,77,8132264,59,162000013-200000118020

Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск

42.
LNСтроительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего

668979,7-232000303232,75233698,812--------

в том числе

строительство

2016 год6858668979,7-232000303232,75233698,812--------

43.
LNРеконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайскогорайонного суда

г. Новосибирска - всего

148214710079655,729677,6105789,71299512,73,6-------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2013 год71007100-----------

реконструкция

2017 год3665,8141114-79655,729677,6
LN105789,712

99512,73,6-------

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

44.
LNСтроительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего

1810251186702784020000872601419273,616690,54------

в том числе

строительство

2018 год3243,3181025186702784020000872601419273,616690,54------

Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск

45.
LNРеконструкция здания Исилькульского районного суда - всего

31823225069317----------

в том числе

реконструкция

2014 год708,2631823225069317----------

Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

46.
LNСтроительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего

52366600288362735124415--------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2013 год600600-----------

строительство

2016 год1008,651766-288362735124415--------

Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск

47.
LNСтроительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего

10855691-424437,2192408,9151726,8136190,93,6274918,7295062,97,837275,39,16-10---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2019 год1835,4-----1835,41835,47,8-----

строительство

2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,93,6273083,3293227,5737275,39,16-10---

Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск

48.
LNСтроительство6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего

1780016900-90048312--------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год900--90048312--------

строительство

2013 год4229,41690016900

Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск

49.
LNСтроительство здания Миасского городскогосуда - всего

183641532106704063391---------

в том числе

строительство

2015 год4125183641532106704063391----------

Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала

50.
LNСтроительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего

3080430804-----------

в том числе

строительство

2013 год772,23080430804-----------

51.
LNСтроительство здания Сергокалинского районного судав с. Сергокала - всего

3923939239-----------

в том числе

строительство

2013 год8153923939239-----------

52.
LNПриобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент

2014 год483,27500-7500----------

53.
LNПриобретение здания для размещения Буйнакского районного суда,г. Буйнакск,Республика Дагестан

2014 год709,625000-25000----------

Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик

54.
LNСтроительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский,ул. Ленина, д. 20, - всего

36431,336431,3-----------

в том числе

строительство

2013 год86336431,336431,3-----------

Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас

55.
LNСтроительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия -

всего

126546,61---5978298936561659582813062,49----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год5978---597829893-------

строительство

2020 год1918120568,6-----6561659582813062,49----

56.
LNСтроительство здания Карабулакского районного суда РеспубликиИнгушетия - всего

555321---26007803-25000834901,691593,713---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год2600---26007803-------

строительство

2021 год798,552932------25000834901,691593,713---

Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск

57.
LNСтроительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего

39701---3970317634783014------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год3970---397031763-------

строительство

2017 год1057,92------4783014------

Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ

58.
LNСтроительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего

693291---32731650335000676797-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год1650---327316503-------

строительство

2020 год1491,867679 35000676797-----

Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл

59.
LNСтроительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего

3261441---16500-96292171414,27209979,5940132,510,13---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год16500---16500--------

строительство

2021 год3358,7309644-----96292171414,27209979,5940132,510,13---

60.
LNПриобретение здания для размещения Кызылского районного суда,пгт. Каа-Хем,Республика Тыва

2014 год816,910000-10000----------

Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный

61.
LNСтроительство зданиядля размещения Гудермесского городского суда - всего

95077,61--3000981--500008416199,16----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год3981--3000981--------

строительство

2020 год141691096,6------500008416199,16----

62.
LNСтроительство здания для размещенияУрус-Мартановского городского суда - всего

80931,61--20001458--500008279789,16----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год3458--20001458--------

строительство

2020 год124277473,6------500008279789,16----

63.
LNСтроительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего

86750,51---25001480,56660,6450000832770----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2018 год3980,5---25001480,56660,64------

строительство

2020 год124082770------50000832770----

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань

64.
LNСтроительство здания для размещения Нижнекамскогогородского суда Республики Татарстан - всего

2708701--9044455002168261457764,14------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год9044--9044500--------

строительство

2018 год3923,18261826---450002168261457764,14------

65.
LNСтроительство Дома правосудия вг. Набережные Челны - всего

316877,31--11366,321963,72855111981174------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год11366,3--11366,31963,7--------

строительство

2018 год5301,1305511---200002855111981174------

66.
LNСтроительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего

780981---374418-755541456603,77-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год374418---374418--------

строительство

2019 год128075554-----755541456603,77-----

Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар

67.
LNСтроительство здания Кропоткинского городского суда - всего

20001908,21---1273,83733,73,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год1908,2---1273,83733,73,6-------

Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток

68.
LNРеконструкция здания Артемовскогогородского судасо строительством пристройки - всего

123285,51---39251483,33,670000145018329247,39,1678484,410,1381764,811--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год3852,1---39251483,33,6-------

реконструкция

2023 год2040,1119433,4-----70000145018329247,39,1678484,410,1381764,811--

69.
LNПриобретение здания для размещения Уссурийского районного суда,г. Уссурийск

2013 год4586,375292,475292,4-----------

Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь

70.
LNРеконструкция здания Ессентукского городского суда - всего

107551,51---1806,31806,235250014107142,37,86137,99----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год1806,3---1806,31806,23-------

реконструкция

2020 год3300105745,2-----5250014107142,37,86137,99----

Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск

71.
LNРеконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области,с. Ивановка, - всего

627581---19451268,132233344111,17,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год1945---19451268,13-------

реконструкция

2020 год1482,760813-----2233344111,17,8-----

Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань

72.
LNСтроительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области,г. Астрахань, - всего

18001739,51---3670--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2016 год1739,5---3670--------

73.
LNСтроительство пристройки к зданию Красноярского районного суда,с. Красный Яр,ул. Советская, д. 2, - всего

33115,21---1450-278,81500026988,1914,910,13---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2018 год1632,2---1450-278,8------

строительство

2021 год51431483------1500026988,1914,910,13---

Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск

74.
LNСтроительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего

208128117832967-52967372006136903,14105123,6723435,59,16----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год475017832967-52967--------

строительство

2020 год2826,51203378----372006136903,14105123,6723435,59,16----

Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир

75.
LNСтроительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего

673131---2495249531996430000863553,6933225,713---

в том числе:

LNпроектныеи изыскательские работы

2018 год2495---24952495319964------

строительство

2022 год1782,364818------30000863553,6933225,713---

Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново

76.
LNСтроительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкцияне завершенного строительством объекта) - всего

53343,93150021843,9----------

в том числе

строительство

2014 год187053343,93150021843,9----------

77.
LNСтроительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания,г. Заволжск19, - всего

362551---1556-17292346997-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год1556---1556--------

строительство

2020 год841,734699-----17292346997-----

Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск

78.
LNРеконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск,ул. Ворошилова, д. 1, - всего

481013823,61---15365,91773,63,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год13823,6---15365,91773,63,6-------

Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров

79.
LNСтроительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего

3576,61---3576,73576,631000001499727300009,16----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год3576,6---3576,73576,63-------

строительство

430030000-----1000001499727300009,16----

Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк

80.
LNСтроительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего

18003757,11---129832346-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год3757,1---129832346-------

81.
LNПриобретение здания для размещения Советскогои Октябрьского районных судов г. Липецка

2016 год11060,7300000---300000--------

Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан

82.
LNПриобретение помещений для размещения Магаданского городского суда

2013 год182,170007000-----------

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

83.
LNПриобретение здания для размещенияНаро-Фоминского городского суда

2013 год3310,5235089235089-----------

Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск

84.
LNПриобретение здания для размещения Хабаровского районного суда,г. Хабаровск

2014 год2657,2294400-294400----------

Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома

85.
LNПриобретение здания для размещения Островского районного суда,пос. Судиславль

2015 год461,64000--4000---------

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск

86.
LNПриобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут

2014 год4273200002-200002----------

Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург

87.
LNСтроительство здания для размещения Промышленного районного судаг. Оренбурга - всего

1041789---560056003,65248083050,67,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год5600---560056003,6-------

строительство

2020 год2391,2998578-----5248083050,67,8-----

Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков

88.
LNСтроительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего

379568,81---10355,810355,73,6-1000008194746,39,16116368,310,13200010400082205

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2023 год6000---10355,810355,73,6----20004000-

строительство

2024 год4709,65373568,8------1000008194746,39,16116368,310,13-10000082205

89.
LNСтроительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего

151462,31--912,21949,7821,53,6-500008891199,1637673,610,1310005000044819

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2023 год4750,4--912,21949,7821,53,6----10002000-

строительство

2024 год1199,3146711,9------500008891199,1637673,610,13-4800044819

Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань

90.
LNСтроительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселокСараи, - всего

44635,61---1400,6--2000037113,79----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год1400,6---1400,6--------

строительство

2020 год1081,443235------2000037113,79----

91.
LNСтроительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области,г. Спасск-Рязанский, - всего

65640,51---1490-3072658246,37,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год1490---1490--------

строительство

2020 год1312,6564150,5-----3072658246,37,8-----

Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара

92.
LNРеконструкцияне завершенного строительством здания для размещения Железнодорожногои Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара,ул. Тухачевского,д. 226, - всего

3729021-1321038507000198552254412,14106227-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год17060-132103850---------

реконструкция

2019 год9486,66355842---7000198552254412,14106227-----

93.
LNСтроительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область,г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего

3794751--661861831400200000171457237100,39----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2018 год8018--661861831400-------

строительство

2021 год7282371457-----200000171457237100,39----

Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов

94.
LNСтроительство пристройки к административному зданию Заводского районного судаг. Саратова - всего

1023671---501549903598101443214,77,8-----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год4990---501549903-------

строительство

2020 год1756,597377-----598101443214,77,8-----

Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург

95.
LNПриобретение зданиядля размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области

2013 год1431116000116000-----------

Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск

96.
LNСтроительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -

всего

800-1---2612,726003,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год----2612,726003,6-------

97.
LNСтроительство здания для размещения Смоленского районного судаи Управления Судебного департамента в Смоленской области,г. Смоленск, - всего

4625,91---520813803,6-150008-17----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год 4625,2---520813803,6-------

строительство

-------150008-17----

Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск

98.
LNСтроительство пристройкисо встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего

1830380---380--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2016 год380---380--------

Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов

99.
LNСтроительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департаментав Тамбовской области,г. Тамбов, - всего

5800-1---695069503,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год----695069503,6-------

Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень

100.
LNСтроительство здания для размещения Калининского районного судаг. Тюмени - всего

3900501---500--------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2016 год50---500--------

Новосибирский областной суд, г. Новосибирск

101.
LNПриобретениеи реконструкцияне завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда,г. Новосибирск, - всего

1705842,31385927,9-150012183-2656814817933,47,8-17400000104813001140000050481

в том числе:

приобретение

2013 год11200385927,9385927,9-----------

проектныеи изыскательские работы

2019 год19433,4--150012183-265681417933,47-----

реконструкция

2024 год152001300481------8000008-17400000104813001140000050481

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

102.
LNСтроительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район,раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего

73412,373412,3-----------

в том числе

строительство

2013 год186273412,373412,3-----------

103.
LNДом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров,ул. Загорская, - всего

12364,816064,2610061005000-50001449907,8-9,16,17----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

200,6---5000-50001449907,8-9,16,17----

строительство

532312164,26064,261006100---------

Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь

104.
LNПриобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры

2013 год1575,53000030000-----------

105.
LNПриобретение здания для размещения Спировского районного суда,пос. Спирово

2013 год52240004000-----------

106.
LNПриобретение здания для размещения Весьегонского районного суда,г. Весьегонск

2013 год52672007200-----------

107.
LNПриобретение здания для размещения Лихославльского районного суда,г. Лихославль

2013 год627,714542,214542,2-----------

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

108.
LNРеконструкцияне завершенного строительством зданиядля размещенияАвтозаводскогорайонного суда,г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего

464526,518220-157246,520673012295652,83,6779104------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год15736,58220-7516,5---------

реконструкция

2018 год7201448790--14973020673012295652,83,6779104------

Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь

109.
LNПриобретение комплекса зданий для размещения Ставропольскогокраевого суда,г. Ставрополь

2013 год3825,3198126198126-----------

Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк

110.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Липецкой области,г. Липецк, площадьПетра Великогов Советском районе

2013 год6658341386,5341386,5-----------

Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов

111.
LNПриобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области,г. Тамбов, - всего

3100001310000--15003500650001450008-17----

в том числе:

приобретение

2013 год5842,4310000310000-----------

проектныеи изыскательские работы

2019 год---15003500650001450008-----

Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь

112.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Тверской области,г. Тверь, - всего

8000-1------172008-----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2020 год-------172008-----

Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль

113.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Ярославской области,г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего

800027980,2------1550025738,59,1615419,813---

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2021 год27980,2------1550025738,59,1615419,813---

Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск

114.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Архангельской области,г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего

1484722--2000800080003,610000100007,8946711921066,410,13537320--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2019 год691--2000800080003,610000100007,8-----

строительство

2023 год89441484031------5000008946711921066,410,13537320--

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

115.
LNСтроительство здания Арбитражного судаг. Санкт-Петербургаи Ленинградской области,г. Санкт-Петербург,ул. Смольного, д. 6, - всего

5901230,211246725,11481762,115500001522350,712801640,13,646111214459659,57-----

в том числе

строительство

2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,712801640,13,646111214459659,57-----

Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград

116.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Волгоградской области,г. Волгоград, - всего

2811686,2------17805,58,202695121037710,13997755,611700000873663

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2021 год44756,5------17805,58,20269511037713---

строительство

2024 год16514,52766929,7--------20000010997755,611700000873663

Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа

117.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего

1009597,21-22000107805---263228,2860607,59601853,913---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год22000-22000107805---------

строительство

2021 год12400,3987597,2------263228,2860607,59601853,913---

Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир

118.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Владимирской области,г. Владимир, - всего

686994,51---4000150006198087,34,14518008,27,8343764,99----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2018 год16900---4000150006129004------

строительство

2020 год6864670287,4-----185187,314518008,27,8343764,99----

Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань

119.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан,г. Казань,ул. Ново-Песочная, - всего

1537801,4793188,4-525090468287,412--------

в том числе

строительство

2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,412--------

Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск

120.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики,г. Ижевск, - всего

22700------9900812800----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2020 год22700------9900812800----

Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске

121.
LNСтроительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда,г. Красноярск,ул. Ленина -ул. Просвещения, - всего

4420611---20008141,63,6200000318128,47226049,29,1635069,313---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год10000---20008141,63,6-------

строительство

2021 год4510,4432061-----200000318128,47226049,29,1635069,313---

Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск

122.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска,ул. 4-я Советская, - всего

2445996,71-24000---260622,1845244,17976457,29,16798517,910,13942992,411--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2014 год 24000-24000----------

строительство

2023 год12489,592421996,7-----260622,1845244,17976457,29,16798517,910,13942992,411--

Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита

123.
LNСтроительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда,г. Чита, ул. Ленина,д. 145, - всего

1009567,51---200080006250000349850,47361062,59502076,110,13285622,211--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год10000---200080006-------

строительство

2022 год4573,8999567,5-----250000349850,47361062,59502076,110,13285622,211--

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск

124.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего

-1-----10700145007,8-9,16----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2020 год------10700145007,8-9,16----

Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск

125.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Хабаровского края,г. Хабаровск

1743377,1------13683,3819561,81850013500000600000610132

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2021 год33245,1------13683,3819561,81850013---

строительство

2024 год11075,591710132---------500000600000610132

Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан

126.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего

20804369------360043699,16----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2020 год 4369------360043699,16----

Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный

127.
LNСтроительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики,г. Грозный, - всего

11900------49007000700013---

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2021 год260011900------49007000700013---

Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар

128.
LNСтроительство здания Арбитражного суда Краснодарского края,г. Краснодар,ул. Постовая -ул. Захарова, - всего

1323771,3550000216317,3380200187496,112--------

в том числе

строительство

2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,112--------

Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома

129.
LNПриобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области,г. Кострома

2015 год308,213260--13260---------

Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары

130.
LNСтроительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, ЧувашскаяРеспублика, - всего

368021451--2145793792,93,6-------

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2017 год 2145--2145793792,93,6-------

Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита

131.
LNПриобретение здания для размещения Могойтуйскогорайонного суда,пос. Могойтуй, Забайкальский край

2014 год776,744400-44400----------

132.
LNПриобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края

2015 год790,275056--75056---------

Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард

133.
LNСтроительство здания Лабытнангского городского суда,г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего

1598901--219868021,112156057,53,686420,44,14------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2016 год2892--21981764,112--------

строительство

2018 год1995,6156998---66257156057,53,686420,44,14------

Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда

134.
LNСтроительство здания Нюксенского районного суда - всего

32819--230730512-------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год2307--2307---------

строительство

2016 год484,0630512---30512--------

135.
LNСтроительство здания Кадуйского районного суда - всего

31994--230730512--------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2015 год2307--2307---------

строительство

2016 год484,0629687---30512--------

136.
LNСтроительство зданиядля размещения Череповецкого городского суда Вологодскойобласти - всего

333607,81---7251,37251,33200000304419,87,8131233,39,16----

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год7251,3---7251,37251,33-------

строительство

2020 год5719,2326356,5-----200000304419,87,8131233,39,16----

137.
LNРеконструкция здания Великоустюгского районного суда,г. Великий Устюг,пер. Революционный,д. 3, - всего

6809068090-----------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2013 год34403440-----------

реконструкция

2013 год11206465064650-----------

138.
LNСтроительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего

6798067980-----------

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2013 год 47604760----------

строительство

2013 год10006322063220-----------

Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул

139.
LNПриобретениеи реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда,г. Барнаул,ул. Балтийская, д. 28, - всего

386247,51-18444058842176,7772091087121446851,77,8-543031054303--

в том числе:

приобретение

2014 год4943,7184440-184440----------

проектныеи изыскательские работы

2016 год8060,7--58842176,7--------

реконструкция

2023 год5793,36193746,8----772091087121446851,77,8-543031054303--

Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону21

140.
LNСтроительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего

1404887,41---3167372236550796819366,97,8811297,791864413---

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год37500---3167372236-------

строительство

2021 год148451367387,4-----550796819366,97,8811297,791864413---

Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь

141.
LNСтроительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего

375645,11---930814764619678614315797,67,8144583,59,16151186,510,13260393,311--

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2017 год24072---9308147646-------

строительство

2023 год2177351573,1-----19678614315797,67,8144583,59,16151186,510,13260393,311--

Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань

142.
LNПриобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа

2017 год14260,91562000----1562000-------

Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск

143.
LNРеконструкция здания Верховного Суда Республики Алтайсо строительством пристройки - всего

11023------110238-----

в том числе

проектныеи изыскательские работы

2019 год11023------110238-----

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

144.
LNРеконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного судаВолго-Вятского округа,г. Нижний Новгород, - всего

1214829,2-------9500072574,510,13
LN703463,211

200000216366

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2021 год95000-------9500072574,510,13---

реконструкцияс элементами реставрации

2024 год6354,71119829,2--------17-703463,211200000216366

Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь

145.
LNСтроительство зданиядля размещения Верховного Суда Республики Крым,г. Симферополь, - всего

2906656 43556109640291048781850290

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

2021 год43556--------4355610---

строительство

2024 год201762863100---------9640291048781850290

Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск

146.
LNСтроительство зданиядля размещения Арбитражного суда Челябинской области,г. Челябинск, - всего

1781767--------39055,610537161,411600000641767

в том числе:

проектныеи изыскательские

2022 год37161,4--------39055,61037161,411--

строительство

2024 год147681741767---------500000600000641767

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово

147.
LNПриобретение зданиядля размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,г. Кемерово

2021 год286693409880,3--------3409880,3---

148.
LNМероприятияпо строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикциии федеральных арбитражных судов22

12724354,2--------939500243288338,22440653194431197

Итого

83491648,855819205732498,62578394457060082128686640,339942496,9413693717,879559215,99,179821132,310087965,683061008306100

в том числе:

проектныеи изыскательские работы

1554660,72390326,8404282,6173554,3271065,8231460,8122618,7201559,87191420,3217482,955347,614000-

публичный технологическийи ценовой аудит

122,5------122,5-----

строительство, реконструкция, приобретение

69212511,45491593,253282165610389,76789016,28455179,59819878,213492035,579367795,68664149,46744279,842267813874903

________________________________

1 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

3 Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

4 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;

реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.

5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.

6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

7 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

8 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

9 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.

10 Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.

11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей;

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.

12 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;

строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;

строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;

строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.

13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.

14 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

15 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

16 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

17 Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

18 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

19 В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

20 Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.

21 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

22 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.

23 В соответствии с параметрами федерального бюджета.

24 По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:

не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей. ".

6. В приложении № 5 к указанной Программе:

а) в позиции 4 цифры "8423,94" заменить цифрами "8423,93,4";

б) в позиции 5:

в субпозиции, касающейся строительства, слова "2021 год9" заменить словами "2022 год";

в субпозиции "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,84" заменить цифрами "61528,83,4", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,34";

в) в позиции "Итого":

в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";

в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";

г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:

"за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.";

д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.".

7. В приложении № 6 к указанной Программе:

а) в позиции "Всего по Программе":

цифры "109552,341", "10040,051,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,521", "10025,981,5" и "10114,421,6";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,821", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "942961", "10023,311,5" и "10114,421,6";

б) в разделе II:

в позиции "Всего" цифры "91921,151", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,331", "10023,311,5" и "10114,421,6";

в позиции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)":

цифры "86548,811", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,991", "10023,311,5" и "10114,421,6";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,21", "9835,21,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,381", "9821,131,5" и "10087,961,6";

в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,461";

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";

г) сноску 5 изложить в следующей редакции:

"5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";

д) дополнить сноской 6 следующего содержания:

"6 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".

8. В приложении № 7 к указанной Программе:

а) в позиции "Всего по Программе":

цифры "109552,341", "10040,051,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,521", "10025,981,4" и "10114,421,5";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,771", "9837,871,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,951", "9823,81,4" и "10087,961,5";

в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,461";

б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего":

цифры "90189,821", "10037,381" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "942961", "10023,311" и "10114,421,5";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,21,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,131,4" и "10087,961,5";

в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,461";

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";

г) сноску 4 изложить в следующей редакции:

"4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";

д) дополнить сноской 5 следующего содержания:

"5 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".

_____________